私人工程款拖欠怎么辦

您好！學(xué)點法律知識，很有必要，點擊“關(guān)注”本號：合勝法律說（官方號），帶你了解更多好玩、實用的法律知識！如遇法律問題也可以隨時聯(lián)系我們（網(wǎng)頁搜索聯(lián)系方式），做你身邊的法律顧問，你合法權(quán)益的護航者。

拖欠工程款的現(xiàn)象在實踐中時常發(fā)生，如果我們無法通過協(xié)商的手段解決。此時，可選擇訴訟來追回工程欠款。那么，怎樣進行工程款拖欠訴訟?下面，合勝法律網(wǎng)搜集整理相關(guān)資料。

怎樣進行工程款拖欠訴訟

一、訴訟時間的掌握

企業(yè)應(yīng)選擇起訴的最佳時機：工程款拖欠，涉案工程已竣工驗收并簽字蓋章后;在施工程出現(xiàn)拖欠或嚴重拖欠時。應(yīng)當及時、準確、堅決地采取法律手段，嚴防被動起訴。

二、提起訴訟的必要條件

1、準確選擇被告。

在提起訴訟之時只要選擇發(fā)包人、承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保方式的任何當事人，包括一人或幾人作為被告或共同被告均可，選擇的首要標準或前提條件是具有“支付能力”。

2、證據(jù)資料必須充分。

建設(shè)工程施工合同因為周期長、投資大，大多數(shù)為隱蔽工程及專業(yè)性強等原因，合同法律關(guān)系比較復(fù)雜，而且糾紛一旦產(chǎn)生，業(yè)主方常以質(zhì)量、工期等進行反索賠抗辯，更加增加了訴訟的難度，所以我們在訴訟前必須花最大的精力收集、整理、分析證據(jù)資料，站在被告的、法官的角度多層次、多方位地進行全面分析，做到“知 己知彼”，切忌盲目起訴。

3、準確合理的訴訟請求。

自《合同法》及2002年6月20日，最高人民法院發(fā)布了《關(guān)于建筑工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》法釋(2002)16號(下稱簡稱《批復(fù)》)頒布實施以 來各地法院已經(jīng)有許多判例說明，拖欠承包工程款優(yōu)先受償權(quán)是可以作為一項獨立的訴訟請求提出的，所以為保障訴訟后利益的最大化，當事人提起拖欠承包工程款訴訟請求時，盡量同時提出拖欠承包工程款優(yōu)先受償權(quán)這一請求。

4、訴訟請求的范圍。

通過大量的案件分析發(fā)現(xiàn)，當事人在提起訴訟時，訴訟請求僅為工程款和(或)利息，再加案件訴訟費，很少提及違約金、律師費、停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。在訴訟案件中，只要當事人能夠舉證，法院是支持違約金、律師費、停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等 損失和實際費用的。違約金、律師費等少有請求，這主要的原因是：承包方認為在目前“買方市場”的環(huán)境中，“買方”只要支付了工程款就已經(jīng)萬幸了。在建筑市場利潤率越來越低的情況下，我們必須據(jù)理力爭。

三、重視訴訟保全在訴訟中的作用

如何保證訴訟勝訴后，自己的合法權(quán)益得以實現(xiàn)呢?關(guān)健的一步是必須在訴前或訴訟中采取訴訟保全的措施。何謂訴訟保全呢?是指人民法院在訴訟開始后，或者訴訟開始前，為保證將來判決的順利執(zhí)行，而對當事人爭議的財產(chǎn)或者與本案有關(guān)的財產(chǎn)所依法采取的各種強制性保護措施的總稱。之所以在訴訟實踐中重視財產(chǎn)保全措施，其目的就是為了保證判決生效后能順利地得到全部執(zhí)行，從而切實實現(xiàn)勝訴一方當事人的合法權(quán)益。否則，法院的生效判決便有可能成為無法執(zhí)行的一紙空文，當事人因勝訴而贏得的利益也根本無法得到實現(xiàn)。

四、運用工程鑒定的技巧，保證工程造價鑒定的結(jié)果有利于己方

在最高人民法院關(guān)于《民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(以下簡稱“證據(jù)規(guī)則”)第二十五條明確規(guī)定，提出鑒定的時間應(yīng)在舉證期限內(nèi)，因而這就涉及到一個提出鑒定時間和需不需要提出鑒定的技巧問題，有下列幾點可供參考：

1、如果是招標中標的工程，不論以何種方式計算，合同已約定具體價款一次性包死的話，視為工程造價已經(jīng)約定，可以不再提出工程鑒定。

2、發(fā)生爭議前，雙方已共同委托工程鑒定機構(gòu)進行造價審價的，或一方委托的造價審價結(jié)果已經(jīng)另一方書面確認的，可不再申請重新鑒定。

3、雙方已經(jīng)對工程款達成協(xié)議，而發(fā)包方延遲付款的，可不申請鑒定。

4、可事先準備工程款鑒定的申請書，待到雙方在庭前交換證據(jù)時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)包方提出工程款數(shù)目和自己核算的數(shù)目相差甚遠，則必須當庭提出鑒定申請。否則，如數(shù)目相近，可不用提出鑒定。因為要不要提出鑒定和誰先提出鑒定，這不僅涉及到一個誰先預(yù)付鑒定費的問題，更涉及到案件的訴訟時間問題。首先，鑒定時間是不計入審理期限的。其次，辦理鑒定本身也存在著一個對自己不利的變數(shù)，從承包方的債權(quán)實現(xiàn)的時間和利益出發(fā)，應(yīng)學(xué)會巧妙地運用鑒定的技巧。再次，一旦承包方提出鑒定的申請，就必須積極、及時地準備搜集相應(yīng)完整的證據(jù)材料，包括設(shè)計圖紙、施工資料等，特別是對已方有利，可增加工程造價的雙方簽證資料，或在履約過程涉及工人工資或材料價格上漲等因素的資料，適時提供給鑒定機構(gòu)，保證工程鑒定的結(jié)果有利于已方。

五、針對發(fā)包方以工期和質(zhì)量問題提出的反索賠從多角度進行抗辯

在追索工程款的訴訟中，被告發(fā)包方提出反訴的最常見的理由無非兩點：第一是工期問題，證明承包方遲延竣工使其造成損失;第二，是工程質(zhì)量，即某些方面存在質(zhì)量瑕疵或未完工等。針對第一個問題，可從以下多個角度予以發(fā)掘加以抗辯：

1、發(fā)包方是否有拖延支付工程進度款的行為。拖延支付工程進度款是建筑行業(yè)發(fā)包方普遍存在的通病，如有證據(jù)予以證明其遲延支付，則根據(jù)法律規(guī)定，承包方可順延工期。

2、發(fā)包方有無出圖時間拖延。因為承包方只能根據(jù)發(fā)包方提供的圖紙進行施工，如果發(fā)包方的出圖時間拖延，勢必造成承包方無法按計劃進行施工，也很可能會停工待圖，工期也必然延長。

3、發(fā)包方有無單方面設(shè)計變更。因為發(fā)包方單方面的設(shè)計變更，很可能會造成承包方的施工計劃受到打亂，返工、改造，也會使工作量增加，直接造成工期延長。

4、發(fā)包方有無額外增加工作量。工作量增加無疑可使承包方順延工期。

5、發(fā)包方的圖紙會審時間有無拖延。因為圖紙的會審需建設(shè)單位、設(shè)計單位及承建單位參加，如因發(fā)包方單方面拖延，無疑會影響工期。

6、發(fā)包方的供料是否及時，有無經(jīng)常變動。因為供料的不及時和變動都必然會影響工程進度，進而影響工期。

針對工程的質(zhì)量問題，認為可從以下幾個角度予以抗辯：

1、是否是由設(shè)計方面的缺陷造成的。因為設(shè)計圖紙和設(shè)計文件上的錯誤或疏漏將一開始影響工程建筑的質(zhì)量，如結(jié)構(gòu)設(shè)計上的錯誤將直接帶來建筑物沉降、裂縫等結(jié)構(gòu)性缺陷。如果是這一原因造成，承包方不用承擔(dān)責(zé)任。

2、是否屬于發(fā)包方提供的材料缺陷或發(fā)包方自己分包的工程質(zhì)量缺陷所引起。

3、是否屬于使用不當所引起。因為隨著建筑物使用功能的日趨多樣和復(fù)雜，對建筑物如何使用和維修顯得越來越重要，使用或維修不當都可能造成建筑物的重大損害。

六、執(zhí)行過程中對被執(zhí)行人的到期債權(quán)予以強制執(zhí)行

在目前的審判實踐中，承包方往往沒有提起代位權(quán)訴訟，而是直接起訴發(fā)包方，由法院判令發(fā)包方償還所拖欠承包工程款，在執(zhí)行過程中承包方往往發(fā)現(xiàn)發(fā)包方根本無力償還，但發(fā)包方對第三人仍享有到期債權(quán)，對此，我國有關(guān)法律通過執(zhí)行程序中的司法救濟手段對承包方的利益進行了保護。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第61條規(guī)定“被執(zhí)行人不能清償債務(wù)，但對本案以外的第三人享有到期債權(quán)的，人民法院可以依申請執(zhí)行人或被執(zhí)行人的申請，向第三人發(fā)出履行到期債務(wù)的通知。履行通知必須直接送達第三人。”即只要發(fā)包方對第三人有到期債權(quán)的，法院就可以追加其為本案的被執(zhí)行人，要求其直接向承包人履行債務(wù)。

只有一招：你比他更狠。

對待惡意賴賬的人，一定不能軟弱！你越心慈手軟，結(jié)果就越慘！

一個網(wǎng)友傾訴了他找老板要回了拖欠的工資，最后就是下了狠手。

他說，一開始去跟老板談，擺事實、講道理、動真情、流眼淚……怎么都打動不了老板，老板開始還敷衍你，找借口拖著你，后來干脆不見面，不接電話。

最后這網(wǎng)友被逼急了，家里等米下鍋，幾個月的孩子餓的嗷嗷叫，人被逼得快餓瘋時，也就什么都不怕了，他帶上老婆孩子，沒打招呼直接闖到老板辦公室，老板一付死豬不怕開水燙的蠻橫樣，抖著大腿，就是不給你錢，欠錢的人還這樣咄咄逼人，囂張跋扈，真是氣死人不償命。

跟他講道理，他卻更加蠻狠囂張，就是不給錢。網(wǎng)友老婆是個暴脾氣，她看到老板這個態(tài)度，直接爆發(fā)，用最大的嗓門哭爹喊娘、拾頭判命，說今天不給錢，就抱孩子住到老板家……

老板一開始還耍無賴，大聲不講理的回應(yīng)，可老婆比他嗓門高八度，又哭又鬧，又喊又叫，撒潑打滾……最后吵到老板無力招架，沒辦法了，只好把拖欠的工資都給了網(wǎng)友。

又到年底了，可能要不到工資、工程款、各種款項的人不在少數(shù)，上述這位網(wǎng)友的經(jīng)歷告訴大家：不是工資、款項等要不到，是你太軟弱可欺不夠狠，你得脾氣大，他耍賴，你要比他更無賴，你試試還要不要得到！

其實，我不是讓大家去這樣做，我們誰不想做一個好人呢，可當別人快把屎盆子扣到你頭上時，你應(yīng)該狠勁地搶過來先倒到他頭上，只有這樣，他才能老實一點吧。

所以，對待無賴的人，你必須比他更無賴，否則吃虧的永遠是你！

題主也勇敢一點吧，去奪回你應(yīng)該得到的那一份！

祝題主好運！

如果您認可我的回答，請您關(guān)注“小毛絨”，并點贊支持吧，謝謝您！

今年中央非常重視這個事情。第一找勞動部門。找省勞動廳或者直接勞動部，都有人管。第二找新聞媒體。現(xiàn)在都愿意報道類似的新聞。第三找當?shù)卣?/p>

欠薪是影響極壞的污垢，也是社會一種不穩(wěn)定的誘因。今年國家出臺了《農(nóng)民工工資資付條例》，對工資如何付，欠薪如何處理作出了明確說明，給打工者吃了定心丸，已于5月1號開始執(zhí)行。可以按照指定程序?qū)η沸饺颂幹谩Ｋ饺死习迥阋浪矸葑C信息和電話就可以了上法庭直接起訴申請強制執(zhí)行，這樣對他壓力最大，你的工資也會很快落實

以上是律師為大家講解的關(guān)于”私人工程款拖欠怎么辦“的內(nèi)容，希望可以幫助到各位小伙伴。